Air

Météo

Trafic

• Accueil
• Action municipale
• Marchés publics
• Avis d'attribution

• Réduire la taille du texte
• Agrandir la taille du texte
• Imprimer la page
• Envoyer à un ami
• Afficher la colonne de droite
• Masquer la colonne de droite

Avis d'attribution

La publication des avis d'attribution vaut accomplissement des mesures de publicité conformément à la jurisprudence TROPIC, arrêt du Conseil d'Etat du 16/07/2007.

Les dossiers de marché sont consultables en Mairie d'Oullins, Service des Marchés Publics : Tél. 04 72 39 73 13.

 

• Marché de travaux de réfection de la placette du Parc Chabrières à Oullins - Marché n° T1131 - CHAB

Marché attribué à Green Style, 69491 Pierre Bénite
Montant du marché : 14 493.40 € HT
Date d'attribution : 30/11/2011
Délai d'éxécution : 1 mois
Date de mise en ligne : 9/12/2011

• Marché de travaux d'aménagement du parc du Prado à Oullins - Marché n° T1127-PRADO

Lot n°1 : "Terrassement/Aménagement d'espaces verts"
Marché attribué  à Green Style, 69491 Pierre Bénite
Montant du marché : 86 357.23 € HT
Date d'attribution : 22/11/2011
Délai d'éxécution : 5 mois
Date de mise en ligne : 9/12/2011

Lot n°2 : "Fourniture et pose de jeux pour enfants"
Marché attribué à PROLUDIC, 37210 Vouvray
Montant du marché : 38 212.43 € HT
Date d'attribution : 28/10/2011
Délai d'éxécution : 5 mois
Date de mise en ligne : 9/12/2011

Lot n°3 : "Aménagement d'une aire multisports"
Marché attribué à Green Style 69491 Pierre-Bénite
Montant du marché : 67 135 € HT
Date d'attribution : 28/10/2011
Délai d'éxécution : 5 mois
Date de mise en ligne : 9/12/2011

• Marché de prestations de distribution de supports de communication écrits de la ville d'Oullins - Marché n°S1133-DIST

Marché attribué à l'entreprise PUBLI SERVICES, 69003 Lyon
Montant minimum annuel : 5000 € HT
Montant maximum annuel : 10 000 € HT
Date d'attribution : 29/11/ 2011
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée d'un an ferme reconductible expressément deux pour la même durée soit trois ans au maximum
Date de mise en ligne :1/12/2011

• Accord-cadre multi-attributaire pour la fourniture de végétaux pour la commune d'Oullins - Marché n°F1122-VEGET

Lot n°1 : "Plantes annuelles, bisannuelles, culture de suspensions, jardinières, chrysanthèmes et plantes d’automne" est attribué aux 3 entreprises  suivantes :
- EPLEFPA LYON DARDILLY, 69570 Dardilly,
- SCEA FLORIANE, 69390 Vernaison
- RENE FOREST, 69230 Saint Genis Laval

Il s'agit d'un accord-cadre multi-attributaire au sens de l'article 76 du code des marchés publics dont les montants minimum et maximum sont les suivants :
Montant minimum annuel : 10 000€ HT
Montant maximum annuel : 25 000€ HT

Lot n°2 : "Arbres, arbustes, vivaces", est attribué aux 3 entreprises  suivantes :
- IMBERT PEPINIERES, 69480 Anse
- DANIEL SOUPE SAS, 01400 Chatillon sur Chalaronne
- PEPINIERES MOREAU, 69400 Arnas

Il s’agit d’un accord-cadre multi-attributaire au sens de l’article 76 du code des marchés publics dont les montants minimum et maximum sont les suivants :
Montant minimum annuel : 7 500€ HT
Montant maximum annuel :20 000€ HT

L’accord-cadre est conclu pour un an ferme, reconductible expressément une fois une année soit 2 ans au maximum.
A chaque survenance du besoin, les titulaires de chaque lot seront remis en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents.

Date de mise en ligne : 16/11/2011

• Mission d'assistance pour la détermination de l'assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure sur la commune d'Oullins - Marché n°S1128-TLPE 

Marché attribué à REFPAC GPAC, 59700 Marcq en Baroeul
Montant du marché : 8 400€ HT
Date d'attribution : 28/10/2011
Délai d'éxécution : Le marché est conclu pour une période de 3 mois à compter de sa date de notification au titulaire prévue fin septembre 2011 à l'exception des prestation de maintenance afférente au logiciel qui sont de 2 ans fermes.
Date de mise en ligne : 15/11/2011

• Prestations d'insertion et d'aide à l'emploi ayant pour support le nettoiement d'espaces publics

Marché attribué à l'entreprise Ecole 69190 Saint-Fons
Montant du marché : 25 000 € HT annuel montant minimum ; 40 000 € HT annuel montant maximum
Date d'attribution : 19 octobre 2011
Durée du marché : marché conclu pour un an ferme reconductible expressement deux fois une année, soit 3 ans au maximum
Date de mise en ligne :8/11/2011

• Marché de fourniture de végétaux pour les espaces verts de la commune d'Oullins - Marché n°F1123-PLANT

Lot n°1 : Bulbes

Marché attribué à la société Verver Export, HOLLANDE
Montant du marché : 1 200 € HT montant minimum ; 4000 € HT montant maximum
Date d'attribution : 27 septembre 2011
Durée du marché : marché conclu pour un an ferme reconductible expressement une fois une année, soit 2 ans au maximum
Date de mise en ligne : 7/10/2011

Lot n°2 : "Sapins"

Montant minimum annuel : 500€ HT
Montant maximum annuel : 2500€ HT
Aucune offre n’ayant été remise, il sera procédé à une consultation directe de fournisseurs pour satisfaire le besoin au titre de l’année 2011.

• Travaux d'aménagement vestiaires gymnase Herzog - Marché n° T1120-HERZ

Lot n°1 : Maçonnerie - Gros Oeuvre

Marché attribué à SAS PEIX, 69960 CORBAS.
Montant du marché : 9 886.62 € HT
Date d’attribution : 17/08/2011
Délai d’exécution : 6 mois dont 1 mois de préparation de chantier.
Date de mise en ligne : 07/10/2011

Lot n°2 : Plâtrerie - Peinture

Marché attribué à SAS Lardy, 69230 Saint Genis Laval
Montant du marché : 44 173.46 € HT
Date d'attribution : 17/08/2011
Délais d'exécution : 6 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 07/10/2011

Lot n°3 : Carrelage

Marché attribué à SARLPagano, 69380 Marcilly d'Azergues
Montant du marché : 31 675.02 € HT
Date d'attribution : 19/08/2011
Délai d'éxécution : 6 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 07/10/2011

Lot n°4 : Electricité

Marché attribué à PHIL’R ELEC, 69210 Bully
Montant du marché : 4895 € HT
Date d'attribution : 19/08/2011
Délai d'éxécution : 6 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 07/10/2011

Lot n°5 : Plomberie

Marché attribué à SARL Moulin, 69700 Loire sur Rhône
Montant du marché:16 939 € HT
Date d'attribution : 22/08/2011
Délai d'exécution : 6 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 07/10/2011

 

 

 

 

 

• Mise en fourrière des véhicules dans la commune d'Oullins - Marché n° S1115-ENLEV

Marché attribué à CTDA Oullins à Dardilly 69570
Il s'agit d'un marché à bons de commande avec montant maximum annuel de 12 000€HT.
Date d’attribution :15/09/2011
Date de mise en ligne : 20/09/2011

• Prestation de nettoiement d'espaces publics de centre-ville - Marché n° 1113
  

Marché attribué à l'entreprise Sita Mos
Montant du marché: 140 000€ HT
Date d’attribution :12/08/2011
Date de mise en ligne : 12/09/2011

Prestation d'enlèvement de tags et de graffitis sous formes de campagnes anti-tags - Marché n° 1113

Marché attribué à l'entreprise HTP Centre Est
Montant du marché: 10 000€ HT
Date d’attribution :26/08/2011
Date de mise en ligne : 12/09/2011

Télécharger le résultat de marché

• Travaux de Réfection des toitures de l'Hôtel de Ville de la commune d'Oullins - Marché n° T1124-TOIT

Marché attribué à l'entreprise Moderne de Charpente Couverture, 69140 Rilleux la Pape
Montant du marché: 74 988.30€ HT
Date d’attribution :22/08/2011
Date de mise en ligne : 12/09/2011

• Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'orangerie du parc Chabrières en école de musique - Marché n° I1125-ORAN

Marché attribué à l'entreprise SINTEC INGENIERIE SARL, 69002 Lyon
Montant du marché: 29 039.68€ HT
Date d’attribution :22/08/2011
Date de mise en ligne : 12/09/2011

• Travaux de refection intérieursdu gymnase COSEC à Oullins - Marché n° T1121 - COSEC
  

Lot n°2: Plâtrerie/Peinture

Marché attribué à Lardy SAS, 69230 Saint Genis Laval
Montant du marché: 41 312.20€ HT
Date d’attribution : 11/08/2011
Délai d'exécution: 8 semaines comprenant 3 semaines de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 12/09/2011

Lot n°3: Carrelage

Marché attribué à Carrelage Vendôme SARL, 69120 Vaulx-en-Velin
Montant du marché: 2160€ HT
Date d’attribution : 08/08/2011
Délai d'exécution: 8 semaines comprenant 3 semaines de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 12/09/2011

Lot n°4: Electricité

Marché attribué à Elec Partners SARL
Montant du marché: 26 843.50€ HT
Date d’attribution : 29/07/2011
Délai d'exécution: 8 semaines comprenant 3 semaines de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 12/09/2011

• Marché de commercialisation des espaces publicitaires des supports de communication municipaux - Marché n° S1119-PUB

Marché attribué à SPECIFIQUE SARL, 69760 LIMONEST.
Les prestations du présent marché seront rémunérées à hauteur de 35% des recettes provenant de la commercialisation des espaces publicitaires des supports de communication municipaux.
Date d’attribution : 26/07/2011
Le marché est conclu pour une durée d’un an ferme reconductible expressément deux fois une année.
Date de mise en ligne : 19/08/2011

• Acquisition d’un logiciel pour la gestion des interventions techniques et des patrimoines de la ville d’Oullins - Marché n° F1108-LOG

Marché attribué à ADUCTIS à 91 571 Bièvres.
Montant du marché : 58 679,01 € T.T.C  
Date d’attribution : 21/07/2011
Date de mise en ligne : 19/08/2011

• Travaux de démolition de bâtiments du groupe scolaire Jules Ferry - Marché n°T1118-DEMO

Marché attribué à la SAS CARI, 69542 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Montant du marché : 107 320 € HT (offre de base + option)
Date d’attribution : 08/07/2011
Délai d’exécution : 9 semaines dont 1 mois de préparation de chantier
Date de mise en ligne : 21/07/2011

• Marché de travaux de changement d'huisseries dans divers locaux municipaux : groupe scolaire Marie Curie et Espace Bussière - Marché n°T1112- HUISS

Lot n°1 : Menuiseries PVC / Volets Roulants
Marché attribué à NORBA RHONE ALPES, 69120 Vaulx-en-Velin
Montant du marché : 27 231,67 € HT
Date d’attribution : 11/07/2011
Délai d’exécution : Le délai prévisionnel d'exécution global des travaux est de 9 semaines. Ce délai comprend 3 semaines de préparation de chantier.

Lot n°2 : Menuiseries Aluminium
Marché attribué à SANCHEZ ROCHE, 69600 Oullins
Montant du marché : 16 720 € HT (offre de base + tranche conditionnelle)
Date d’attribution : 28/06/2011
Délai d’exécution : Le délai prévisionnel d'exécution global des travaux est de 9 semaines. Ce délai comprend 3 semaines de préparation de chantier.

Lot n°3 : Electricité
Marché attribué à PHIL’R ELEC, 69210 Bully
Montant du marché : 3 155 € HT
Date d’attribution : 05/07/2011
Délai d’exécution : Le délai prévisionnel d'exécution global des travaux est de 9 semaines. Ce délai comprend 3 semaines de préparation de chantier.

Date de mise en ligne : 15/07/2011

• Marché de mise en conformité électrique partielle de l’école maternelle du Golf - Marché N°T1114-TGBT

Marché attribué à FRISO’ELEC, 69390 VERNAISON
Montant du marché : 40 359.75 € HT
Date d’attribution : 06/07/2011
Délai d’exécution : -7,5 semaines, ce délai comprend 2 semaines de préparation de chantier.
Date de mise en ligne : 13/07/2011

• Fourniture et pose de matériels nécessaires à la création d’un self linéaire - Marché n°F1111-SELF

Marché attribué à l’entreprise MARTINON MSE, 38670 Chasse-sur-Rhône
Montant du marché : 18 835.72 € HT
Date d’attribution : 4 juillet 2011
Date de mise en ligne : 07/07/2011

• Mise en place de personnel intérimaire pour les établissements et services gérés par le CCAS - Marché n° S1109-INT

Pouvoir Adjudicateur : CCAS
Marché attribué à la société L’APPEL MEDICAL, 75008 PARIS
Marché à bons de commande d’une durée d’un an reconductible une fois soit 2 ans au maximum.
Le marché ne comporte pas de quantité minimum mais la quantité maximum est de 2000 heures annuelles. 
Date d’attribution : 29/06/2011
Date de mise en ligne : 6/07/2011

• Prestations de maintenance, désincarcération et téléalarme d'ascenseurs, monte-charge et plate-forme - Marché N°S1105-ASC

Marché attribué à THYSSENKRUPP ASCENSEURS, 69922 OULLINS
Montant du marché : 9691.00 € HT par an
Date d’attribution : 24/05/2011
Pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois une année, soit 4 ans maximum.

Date de mise en ligne : 01/06/2011

• Travaux de mise en conformité des ascenseurs de la Ville d'Oullins - Marché N°T1103-ASC

Marché attribué à KONÉ SA, 69800 SAINT PRIEST
Montant du marché : 38 275.00 € HT
Date d’attribution : 20/05/2011
Délai d’exécution : 8 mois dont 3 mois de préparation de chantier

Date de mise en ligne : 31/05/2011

• Marché de fournitures scolaires, de livres scolaires et de bibliothèque - Marché n°F1107-SCOL

Les deux lots constitutifs du marché sont attribués à LA LIBRAIRIE DU CHANGE, 69800 SAINT-PRIEST.

Lot n°1 Fournitures scolaires :
Montant minimum annuel : 35 000 € HT
Montant maximum annuel : 65 000 € HT
Lot n°2 Livres scolaires et de bibliothèque :
Montant minimum annuel : 15 000 € HT
Montant maximum annuel : 25 000 € HT
Date d’attribution : 17/05/2011
Le marché est conclu pour un an ferme, reconductible expressément une fois une année soit 2 ans au maximum

Date de mise en ligne : 20/05/2011

• Prestations de sécurité et de gardiennage d'équipements municipaux - Marché n° S1106-GARD

Marché attribué à COUP D’ŒIL SECURITE, 69200 VENISSIEUX
Montant minimum annuel : 9 500 € HT
Montant maximum annuel : 15 000 € HT
Date d’attribution : 11/05/2011
Le marché est conclu pour un an, reconductible expressément deux fois une année soit 3 ans au maximum.

Date de mise en ligne : 13/05/2011

• Fourniture et livraison de papier pour photocopieurs et imprimantes - Marché n° F1104-IMPR

Marché attribué à ANTALIS SNC OFFICE, 69802 SAINT-PRIEST
Montant minimum annuel : 5 000 € HT
Montant maximum annuel : 15 000 € HT
Date d’attribution : 09/05/2011
Le marché est conclu pour un an ferme, reconductible expressément deux fois une année soit 3 ans au maximum.

Date de mise en ligne : 11/05/2011

• Fourniture et pose de jeux pour enfants et d'un sol amortissant - Marché N°F1101-JEUX

Marché attribué à DIVERS CITE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE.
Montant du marché: 18 369.50 € HT
Date d’attribution : 25/04/2011
Délai d’exécution :
* 8 semaines de délai de livraison
* 2 semaines de délai d’intervention

Date de mise en ligne : 10/05/2011

• Travaux de réorganisation et mise aux normes du Centre de la Renaissance - Marché n°T1055-REN

Date de mise en ligne : 14/04/2011

Lot n°1 : Déconstruction- Gros-œuvre
Marché attribué à la SAS PAILLASSEUR FRERES, 69390 VOURLES
Montant du marché : 17 835.00 € HT
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution : 4 mois dont 1 mois de préparation de chantier

Lot n°2 : Menuiseries Intérieures Bois
Marché attribué à la SOCIETE DES MENUISERIES DE SAINT PRIEST, 69802 SAINT-PRIEST
Montant du marché : 19 345.50 € HT
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution : 4 mois dont 1 mois de préparation de chantier

Lot n°3 : Plâtrerie Peinture
Marché attribué à GOURGNER-HILAIRE, 69002 LYON
Montant du marché : 22 564.74 € HT
Date d’attribution : 31/03/2011
Délai d’exécution : 4 mois dont 1 mois de préparation de chantier

Lot n°4 : Carrelages Faïences
Marché attribué à la SARL SAULNIER & COSCO, 69340 FRANCHEVILLE
Montant du marché : 10 825.45 € HT
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution : 4 mois dont 1 mois de préparation de chantier

Lot n°5 : Chauffage Ventilation Plomberie
Marché attribué à AP2CS, 69120 VAULX-EN-VELIN
Montant du marché : 44 371.60 € HT
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution: 4 mois dont 1 mois de préparation de chantier

Lot n°6 : Electricité
Marché attribué à AP2C NETWORK, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Montant du marché: 41 805.00 € HT (Offre de base + Option)
Date d’attribution : 30/03/2011
Délai d’exécution : 4 mois dont 1 mois de préparation de chantier

• Travaux d'aménagement de vestiaires dans un local sportif (courts de tennis d'Oullins) - Marché n°T1052-TCO

Date de mise en ligne : 07/04/2011

Lot n°1 : Maçonnerie - Terrassement
Marché attribué à la SAS PAQUIEN, 69290 CRAPONNE.
Montant du marché: 30 445.30€ HT (base + option)
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution : 3,5 mois au global comprenant 4 semaines de préparation de chantier.

Lot n°2 : Carrelages - Faïences
Marché attribué à SAS BERRY, 01380 ST ANDRE DE BAGE.
Montant du marché: 10 401.15€ HT
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution : 3,5 mois au global comprenant 4 semaines de préparation de chantier.

Lot n°3 : Plâtrerie-Peinture
Marché attribué à SAS MEUNIER, 69120 VAULX EN VELIN.
Montant du marché: 11 220.80 € HT
Date d’attribution : 30/03/2011
Délai d’exécution: 3,5 mois au global comprenant 4 semaines de préparation de chantier.

Lot n°4 : Electricité
Marché attribué à SA BOTTAZZI, 69570 DARDILLY
Montant du marché: 8376.11 € HT
Date d’attribution : 30/03/2011
Délai d’exécution : 3,5 mois au global comprenant 4 semaines de préparation de chantier.

Lot n°5 : Plomberie Sanitaire
Marché attribué à SARL TFM2P, 69320 FEYZIN
Montant du marché: 9054.00 € HT
Date d’attribution : 29/03/2011
Délai d’exécution : 3,5 mois au global comprenant 4 semaines de préparation de chantier.

• Missions de coordination sécurité et protection de la santé / catégorie 2 et 3 - Marché n°I1102-SPS

Marché attribué à la SARL AASCO, 84350 COURTHEZON.
Montant minimum annuel : 5 000 € HT
Montant maximum annuel : 20 000 € HT
Date d’attribution : 25/03/2011
Pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois une année, soit 3 ans maximum.
Date de mise en ligne : 05/04/2011

• Travaux de voirie, terrassement, assainissement - Marché n°T1056-VRD

Marché attribué à EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL.
Montant minimum annuel : 50 000 € HT
Montant maximum annuel : 180 000 € HT
Date d’attribution : 11/03/2011
Pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois une année, soit 3 ans maximum.
Date de mise en ligne : 30/03/2011

• Missions de contrôle technique et de coordination SPS pour la restructuration du groupe scolaire Jules FERRY - Marché n°I1054-FERRY

Lot n°1 : Mission de contrôle technique
Marché attribué à la SAS QUALICONSULT, 69771 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR.
Montant du marché : 20 130 € HT
Date d’attribution : 11/02/2011
Durée du marché : 60 mois
Date de mise en ligne : 02/03/2011

Lot n°2 : Mission de coordination SPS
Marché attribué à ACE BTP, 69100 VILLEURBANNE
Montant du marché : 15 734.50 € HT
Date d’attribution : 18/02/2011
Durée du marché : 60 mois
Date de mise en ligne : 02/03/2011

• MISSION D'ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION DES JARDINS EPHEMERES DE LA SAULAIE - Marché n° S1050-PIVO
  

Marché attribué à l’association Le Passe-Jardins, 69008 Lyon
Montant du marché : 39 780 € TTC (offre de base + tranche conditionnelle)
Date d’attribution : 28 janvier 2011
Délai d’exécution de la mission globale : 3 ans
Date de mise en ligne : 21 février 2011

• FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES

> Télécharger l'avis d'attribution

• DIAGNOSTIC DES CONDITIONS D’ACCESSIBILITE TOUS HANDICAPS DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Marché n°S1044-ACCESS

Marché attribué à la société ASCAUDIT, 69003 LYON
Montant du marché : 5 000 € HT montant minimum ; 20 000 € HT montant maximum
Date d’attribution : 3 janvier 2011
Durée du marché : 2 ans fermes
Date de mise en ligne : 24 janvier 2011

• FOURNITURE ET LIVAISON DE REPAS ET DE GOÛTERS POUR DEUX STRUCTURES PETITE ENFANCE - Marché n°F1051-ENF

Marché attribué à la société SHCB, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Marché à bons de commande d’une durée ferme non reconductible de 20 mois
Quantités minimum sur la durée totale du marché : 34 800 repas et goûters
Quantités maximum sur la durée totale du marché : 38 500 repas et goûters
Date d’attribution : 3 janvier 2011
Date de mise en ligne : 6 janvier 2011

• TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES PLATES-BANDES, BOULEVARD EMILE ZOLA - Marché n°T1046-ZOLA

Marché attribué à la société GREEN STYLE, 69491 PIERRE-BENITE
Montant du marché : 13 996,40 € HT
Date d’attribution : 22 décembre 2010
Délai d’exécution : 2 mois
Date de mise en ligne : 6 janvier 2011

• MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DU BOIS DE SANZY - Marché n°I1035-SANZY

Marché attribué à SINBIO (mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre), 69670 VAUGNERAY
Montant du marché:33 100 €HT (tranches conditionnelles comprises)
Date d’attribution : 9 décembre 2010
Durée du marché : 14 mois à compter de sa date de notification
Date de mise en ligne : 4 janvier 2011

• ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA REORGANISATION ET LA MISE AUX NORMES DE L’ECOLE DE LA GLACIERE - Marché n°I1045-GLAC

Marché attribué à APS Architecture (mandataire de l’équipe), 69001 LYON.
Montant du diagnostic : 6 251 € HT
Taux de rémunération : 9,5%
Date d’attribution : 21 décembre 2010
Durée de l’accord-cadre : 1 an ferme reconductible expressément 3 fois compter de sa date de notification
Date de mise en ligne : 29 décembre 2010

• MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA GRANDE RUE D’OULLINS
  Marché n°I1038-RUE

Marché attribué à ATELIER DU BOCAL (mandataire de l’équipe), 69007 LYON.
Montant du marché : 85 950 € HT
Date d’attribution : 26 novembre 2010
Durée du marché : 36 mois à compter de sa date de notification
Date de mise en ligne : 13 décembre 2010

• PRESTATIONS DE DISTRIBUTION DE SUPPORTS DE  COMMUNICATION ECRITS - Marché n°S1034-DIST

  Marché attribué à ADREXO, 69600 OULLINS
  Montant minimum annuel : 5 000 € HT
  Montant maximum annuel : 10 000 € HT
  Date d’attribution : 30 novembre 2010
  Pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois une année.
  Date de mise en ligne : 13 décembre 2010

• ÉTUDE DE FAISABLITITÉ POUR LA CRÉATION D’UN CIRCUIT D’ACHAT ET DE LIVRAISON - Marché n°I1009-ACHAT

Marché attribué à l’entreprise REVIVAL.COMS, 95220 Herblay.
Montant du marché : 17 700 € H.T
Date d’attribution : 25 septembre 2010
Délai d’exécution : 36 jours
Date de mise en ligne : 22 novembre 2010

• ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE COPIEURS POUR LA MEDIATHEQUE DE LA VILLE D’OULLINS - RELANCE LOT 3 : FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE COPIEURS - Marché n°F1030-COPIE

Marché attribué à la société Toshiba Région Centre Est, 69007 Lyon.
Montant du marché : 15 422,30 € HT (hors maintenance)
•    Achat d’un copieur pour l’administration : 5 177,30 € HT
•    Location sur 5 ans de deux copieurs à l’usage du public : 10 245 € HT
Date d’attribution : 11 octobre 2010
Pour une durée de 5 ans fermes pour la location des copieurs et pour la maintenance afférente à la totalité des prestations
Date de mise en ligne : 19/11/2010

• PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MÉDIATHÈQUE - Marché n°S1033-NET

Lot n°1 : Nettoyage des locaux
Marché attribué au groupe Victoria Propreté, 69960 Corbas.
Minimum annuel : 30 000 € HT
Maximum annuel : 70 000 € HT
Date d’attribution : 02/11/2010
Pour une durée de 1 an ferme, non reconductible.
Date de mise en ligne : 19/11/2010

Lot n°2 : Nettoyage des vitres
Marché attribué à la société l’Union, 69627 Villeurbanne cedex
Minimum annuel : 8 000 € HT
Maximum annuel : 15 000 € HT
Date d’attribution : 03/11/2010
Pour une durée de 1 an ferme, non reconductible.
Date de mise en ligne : 19/11/2010

• TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SQUARE DU 11 NOVEMBRE 1918 - Marché n°T1036-SQUARE

Lot n°1 : Démolition et terrassement
Marché attribué à la société ASTEN, 69390 Vourles
Montant du marché : 24 342 € HT (offre option)
Date d’attribution : 04/11/2010
Délai d’exécution : 4 semaines
Date de mise en ligne : 19/11/2010

Lot n°2 : Revêtement et espaces verts
Marché attribué à un groupement d’opérateurs économiques dont le mandataire est
la société TARVEL, 69511 Vaulx en Velin
Montant du marché : 110 212,56 € HT (offre option)
Date d’attribution : 08/11/2010
Délai d’exécution : 1 mois de préparation de chantier, 3 mois de travaux
Date de mise en ligne : 19/11/2010

• CREATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION URBAINE

> Télécharger l'avis

• PRESTATIONS DE RÉALISATION DE REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES - n°S1032-PHOTOS

Marché attribué à Monsieur Mathias RIDDE, photographe, 69001 Lyon.
Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 30 000 € HT
Date d’attribution : 2 octobre 2010
Pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois une année.
Date de mise en ligne : 11 octobre 2010